▲ 맨 위로

전 문

원고, 피상고인

피고, 상고인

원심판결

주 문

이 유

▼ 맨 아래

+ - 북마크 저장 [민사] 상고사건

대법원 2008. 7. 10. 선고 2008다15940,15957 판결

[지체상금][미간행] 【판시사항】 [1] 불가항력에 의한 입주지연으로서 주택공급사업자가 지체상금 지급책임을 면하기 위한 요건 [2] 지체상금의 법적 성질(=손해배상액의 예정) 및 그 감액 기준 【참조조문】 [1] 주택공급에 관한 규칙 제27조, 민법 제390조 / [2] 민법 제398조 제2항, 제664조 【참조판례】 [1] 대법원 2007. 8. 23. 선고 2005다59475, 59482, 59499 판결(공2007하, 1441) / [2] 대법원 2002. 9. 4. 선고 2001다1386 판결(공2002하, 2312) 【전 문】【원고, 피상고인】 원고 1외 338인 (소송대리인 법무법인 충무 담당변호사 이기형외 2인) 【피고, 상고인】 성호건설 주식회사 (소송대리인 변호사 손지열외 2인) 【원심판결】 서울고법 2008. 1. 23. 선고 2007나54117, 54124 판결 【주 문】 상고를 기각한다. 상고비용은 피고가 부담한다. 【이 유】 1. 상고이유 제1점에 대하여 주택공급사업자가 입주지연이 불가항력이었음을 이유로 그로 인한 지체상금 지급책임을 면하려면 입주지연의 원인이 그 사업자의 지배영역 밖에서 발생한 사건으로서 그 사업자가 통상의 수단을 다하였어도 이를 예상하거나 방지하는 것이 불가능하였음이 인정되어야 한다( 대법원 2007. 8. 23. 선고 2005다59475, 59482, 59499 판결 등 참조). 원심은 그 채용 증거들을 종합하여, 경기문화재단이 2002. 4. 17.경 유적 발굴 조사기간을 조사 착수일로부터 90일로 예정한 조사계획서를 제출하자 제1심 공동피고 에스제이종합건설 주식회사(이하 ‘에스제이종합건설’이라 한다)가 이 사건 분양계약을 체결한 사실 등 판시와 같은 사실을 인정한 다음, 그 인정 사실에 의하면, 이 사건 분양계약 체결 이전인 2002. 4. 3. 한국토지공사 토지박물관의 긴급 유적발견신고로 인하여 용인시에서 이 사건 아파트 신축공사에 대한 공사 중지명령을 내렸고, 에스제이종합건설이 이 사건 아파트의 건축설계변경허가를 받았으나 그 허가조건으로 사업부지 일대에 삼국시대에서 조선시대로 추정되는 다량의 자기편과 도기편이 발견됨에 따라 전문조사기관의 지표(시굴, 발굴) 조사 후 문화재청장의 지시에 따라 공사를 착공해야 한다는 조건이 부가되어 있었으며, 경기문화재단의 유적 발굴 조사기간은 이 사건 사업부지 일부를 조사대상으로 하여 정한 예상기간에 불과하여 이 사건 사업부지 중 나머지 부분을 대상으로 한 유적 발굴 조사도 당연히 예상되는데다가 유적 발굴 상황에 따라 정밀조사 등의 필요로 조사기간이 연장될 수 있는데도, 에스제이종합건설은 이러한 사정을 고려하지 않고 입주예정일을 정하여 분양한 것이고, 당초 예정한 유적 발굴 조사기간이 나머지 사업부지에 대한 발굴조사 및 정밀조사 등의 사정으로 연장됨에 따라 아파트 신축공사의 착공이 지연되고 입주도 지연된 것이어서 그 지연이 에스제이종합건설의 과실 없이 발생한 것이라거나 불가항력에 의한 것이라고도 볼 수 없다고 판단하여 피고의 면책항변을 배척하였는바, 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 위와 같은 원심의 판단은 옳은 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 채증법칙 위배나 귀책사유와 면책요건에 관한 법리오해의 위법 등이 있다고 할 수 없다. 또한, 원심은 이 사건 분양계약서에서 공정에 따라 입주예정일이 다소 변경될 경우 추후 개별 통지한다고 정하였다 하더라도 이는 에스제이종합건설에게 귀책사유 없이 입주예정일을 변경할 사유가 있는 경우 그 입주예정일을 변경 통지할 수 있다는 취지일 뿐이고, 한편 에스제이종합건설이 원고들에게 유적 발굴 기간 연장에 따라 입주예정일 변경에 관한 통지를 하였다고 볼 아무런 증거도 없다고 판단하였는바, 기록에 비추어 살펴보면, 위와 같은 원심의 사실인정과 판단도 옳은 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 채증법칙 위배나 면책요건에 관한 심리미진의 위법 등이 있다고 할 수 없다. 2. 상고이유 제2점에 대하여 원심은 그 채용 증거들을 종합하여, 에스제이종합건설이 원고들에 대한 중도금의 금융권 융자를 알선하고 그 중도금 대출시부터 이 사건 아파트의 실제 입주지정일까지의 중도금 이자 전액을 납부한 사실은 인정되나, 위와 같은 사정만으로 원고들에게 이 사건 아파트의 입주지연에 따른 손해가 없다고 보기 어렵고, 이 사건 분양계약상의 지체상금에 관한 약정은 특별한 사정이 없는 한 손해배상액의 예정으로서의 성격을 갖는다고 할 것이므로, 원고들로서는 피고 등이 계약상 의무를 불이행하여 입주 시기를 지연한 경우 자신들이 입은 실제 손해를 입증할 필요 없이 이 사건 분양계약상의 지체상금을 청구할 수 있다고 할 것이라는 이유로, 지체상금 산정의 대상이 되는 ‘기납부한 대금’에서 중도금을 공제하여야 한다는 취지의 피고의 주장을 배척하였는바, 기록에 비추어 살펴보면, 위와 같은 원심의 판단은 옳은 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 법리오해나 심리미진의 위법이 있다고 할 수 없다. 또한, 앞서 본 바와 같이 이 사건 입주지연이 에스제이종합건설의 과실 없이 발생한 것이라거나 불가항력에 의한 것이라고도 볼 수 없으므로, 원심이 지체상금의 발생 시기(시기)를 입주예정일 다음날인 2003. 10. 1.로 보아 지체상금액을 계산한 조치도 옳은 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 채증법칙 위배나 심리미진의 위법이 있다고 할 수 없다. 3. 상고이유 제3점에 대하여 이 사건 분양계약상의 지체상금에 관한 약정은 특별한 사정이 없는 한 손해배상액의 예정으로서의 성격을 갖는다고 할 것인바, 민법 제398조 제2항의 규정에 따라 계약당사자의 지위, 계약의 목적과 내용, 지체상금을 예정한 동기, 실제의 손해와 그 지체상금액의 대비, 그 당시의 거래관행 및 경제상태 등 제반 사정을 참작하여 약정에 따라 산정한 지체상금액이 일반 사회인이 납득할 수 있는 범위를 넘어 부당하게 과다하다고 인정되는 경우에는 이를 적당히 감액할 수 있다 ( 대법원 2002. 9. 4. 선고 2001다1386 판결 등 참조). 원심은 그 채용 증거들을 종합하여 판시와 같은 사실을 인정한 다음, 그 인정 사실에 나타난 제반 사정에 비추어 최초 수분양자 또는 입주예정일 이전에 승계한 원고들의 경우에는 각 30%, 입주예정일 이후 승계인인 원고들의 경우에는 각 50%, 입주시작일 이후 승계인인 원고들의 경우에는 각 80%를 감액함이 상당하다고 판단하였는바, 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 위와 같은 원심의 판단은 옳은 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 손해배상예정액의 감액기준에 관한 법리오해 또는 심리미진의 위법이 있다고 할 수 없다. 4. 결 론 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 대법관 전수안(재판장) 고현철(주심) 김지형 차한성

[출처] 대한민국 법원 : 종합법률정보 - 2008다15940 (1969196)

댓글 0개

로그인 하시면, 판례 댓글을 등록하실 수 있습니다.

네이버 검색 블로그 카페 뉴스 웹사이트

▒ 변호사 박재우의 서재 | 2023-04-18

면책사유인 불가항력에 대하여

불가항력이란 판례는 일반적으로 불가항력에 해당하기 위해서는 (1) 그 원인이 당사자의 지배영역... (대법원 2008. 7. 10. 선고 2008다15940, 15957). 2. 불가항력의 효과 당사자의 귀책사유가 없더라도 계약...

▒ 법무법인 디엘지(구 법무법인 디라이트) | 2024-12-18 90일 전

[프라임경제] [스타트업 법률 가이드] 계엄을 이유로 채무불이행...

(대법원 2008. 7. 10. 선고 2008다15940, 15957 판결). 법령에 따르면, 쌍무계약의 당사자 일방의 채무가... 현재까지 판례에 비춰 보면 법원이 불가항력을 이유로 계약책임을 면제해 준 사례는 극히 드물다. 법원은...

▒ 뉴스필드 | 2022-10-06

조오섭 의원 "현대산업개발, 벼랑끝 입주예정자들 겁박"

대법원 판례(2008 다 15940)는 입주예정자들의 요구대로 기납입한 중도금 40%까지 포함해 입주지원배상금을 지급해야한다고 판시하고 있다. 현산이 입주지연배상금의 지급여부를 결정하거나 범위를 지정하고...

▒ 법률사무소 창신 | 2024-11-27 111일 전

계약서에 기재된 '불가항력'이라는 문구의 의미

선고 2008다15940, 15957 판결). 이러한 법리에 기하여, 대법원은 구체적인 상황이 불가항력에 해당하는지 여부에 관하여 아래 판례들과 같이 판단한 바 있습니다. 예상치 못한 상황 불가항력인지 여부에 관한...

▒ KJtimes | 2022-10-12

[현장+] 조오섭 "현대산업개발, 국민 목숨 앗아간 것도 모자라...

대법원 판례(2008 다 15940)는 입주예정자들의 요구대로 기납입한 중도금 40%까지 포함해 입주지원배상금을 지급해야한다고 판시하고 있다는 게 조 의원의 설명이다. 현산이 입주지연배상금의 지급여부를...

▒ 당신의 든든한 법률 파트너 박서이변호사 | 2023-05-24

(지체상금변호사) 아파트 분양공고시 정한 입주 예정기일까지...

선고 2008다15940,15957 판결 [지체상금]). 다만 판례는 지체상금의 경우 이를 적당히 감액할 수 있다고 판단하는데요, 이 사건 분양계약상의 지체상금에 관한 약정은 특별한 사정이 없는 한 손해배상액의...

▒ 진재용 변호사 | 2022-01-10

코로나 19로 인한 계약해지는 법적으로 정당할까?

(대법원 2008. 7. 10. 선고 2008다15940, 15957 판결 등). 즉, (1) ‘미리 예측할 수 없었는지’와 (2) ‘방지하는... 대법원 판례에서 인정하는 ‘불가항력’이 되려면 미리 예측할 수가 없어야 하는데 코로나 19는...

▒ 로앤에이 법률사무소 부동산 건설팀 | 2023-05-25

지체보상금 약정이 있는 경우 별도의 손해배상청구가 가능한지...

이러한 지체보상금 약정은 손해배상액의 예정으로 해석되므로(대법원 2008. 7. 10. 선고 2008다15940,15957... 수분양자가 입주 지연을 이유로 지체보상금을 청구한 사안은 대법원 및 하급심 판례가 확인되었으나...

▒ 이강철보험사정연구소 | 2023-09-15

불가항력적 사고 여부?

3) 우리나라 판례는 불가항력을 예측 가능성과 회피 가능성을 동시에 부정되는 상황으로 보고 있고... 사례(2008다15940) 5. 행정상 처분(범칙금 등)이 애타게 필요한 경우 1) 사고내용 - 상담 사례 1) 세종시...

▒ 법무법인남일 창원 | 2022-02-28

신축공사 지체상금 상계주장, 창원공사대금변호사

창원공사대금변호사와 지체상금, 공사대금 관련하여 관련 판례 및 법리에 대해 알아봅시다. (이하... (대법원 2008. 7. 10. 선고 2008다15940, 15979 판결 등). 그러나 지체상금에 대한 약정을 그대로 적용하게 되면...

[ 소송경과 ]

2006

2007

2008

서울고법 2008. 1. 23. 선고 2007나54117, 54124 판...
2008.07 대법원 2008다15940

[ 참조조문 ]

주택공급에 관한 규칙 제27조

민법 제390조 제398조 제664조

[ 참조판례 ]

대법원 2002. 9. 4. 선고 2001다1386 판결
대법원 2007. 8. 23. 선고 2005다59475, 59482, 59499 판결

[ 참조판례 체계도 ]

-

[ 법관/대법관 태그]

전수안 고현철 김지형 차한성

[ 법무법인 태그]

충무

[ 변호사 태그]

이기형 손지열

[ 사건명 태그]

지체상금

[ 참조조문 태그 ]

주택공급에 관한 규칙 제27조 민법 제390조 민법 제398조 민법 제664조

[ 유사 판례 ]

대법원 2006. 4. 28. 선고 2004다39511 판결

[1] 구 건설공제조합법 제8조 제1항 제1호의 ‘계약보증’의 내용 및 도급인과 수급인 사이에 지체상금의 약정이 있는 경우, 그 약정에 따라 산정되는 지체상금액도 계약보증의 대상이 되는지 여부(적극)

대법원 2002. 1. 25. 선고 99다57126 판결

[1] 손해배상 예정액을 민법 제398조 제2항에 따라 감액하는 것과는 별도로 과실상계를 적용하여 감경할 필요가 있는지 여부(소극)

대법원 2013. 12. 26. 선고 2013다213090 판결

약정한 지체상금이 부당히 과다하다는 이유로 감액할 시 법원이 참작하여야 할 사항

대법원 2022. 7. 21. 선고 2018다248855, 248862 전원합의체 판결

[1] 당사자 사이에 채무불이행이 있으면 위약금을 지급하기로 약정한 경우, 위약금 약정이 손해배상액의 예정인지 위약벌인지 판단하는 방법 및 위약금을 위약벌로 보아야 하는 경우

대법원 2010. 1. 28. 선고 2009다41137,41144 판결

[1] 공사도급계약을 체결하면서 지체상금약정과 별도로 손해배상약정을 한 경우, 부실공사와 같은 불완전급부 등으로 발생한 손해에 대하여 위 손해배상약정에 기하여 별도로 그 배상을 청구할 수 있는지 여부(원칙적 적극) 및 이 경우 손해배상의 범위가 지체상금약정에 기한 지체상금액을 초과할 수 없는지 여부(소극)

[ 공유하기 ]